Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden MonaVisa bv

Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door MonaVisa bv afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen. Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de klant/opdrachtgever. De ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel- en/of koopvoorwaarden van de klant of opdrachtgever, zelfs indien deze laatsten het tegenovergestelde bedingen. Er komt uitsluitend een overeenkomst tot stand tussen de klant/opdrachtgever en MonaVisa bv. De klant/opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk geen vordering te hebben, van welke aard ook, ten aanzien van de hulppersonen van MonaVisa bv, zoals onderaannemers, werknemers, zelfstandige medewerkers of bestuurders. Deze hulppersonen kunnen zich eveneens beroepen op de algemene samenwerkingsvoorwaarden.

1. Rechts- en forumkeuze
Op alle door MonaVisa bv afgesloten overeenkomsten zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van partijen en de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd te worden, voor zover de bepaling van het toepasselijk recht is toegelaten. Alle vorderingen in rechte in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk of de Vrederechter van het Kanton Roeselare. Dit alles voor zover de bepaling van de bevoegde rechtbank is toegelaten.

2. Factuur en betaling
De prijzen in de factuur kunnen gewijzigd worden wanneer de afgewerkte afmetingen verschillen met deze van de offerte. Specifieke aansluitingen en voorbereidingen die niet opgenomen zijn in de offerte, zijn steeds op voorhand door de klant te voorzien. Afwijkingen hiervan zullen steeds een meerkost tot gevolg hebben. MonaVisa bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve aansluitingen en/of voorbereidingen die oorzaak zijn van vertraging van de uit te voeren werken. Voor aanvang van de werken dient een voorschot van 50% contant betaald te worden. Het saldo dient vervolgens 15 dagen na slotfactuurdatum te worden betaald. De facturen van MonaVisa bv zijn steeds betaalbaar op haar maatschappelijke zetel te Roeselare. Deze facturen zijn zonder korting contant betaalbaar bij het uitreiken ervan. Na de tweede betalingsherinnering zal er een aangetekend schrijven met administratieve kost van EUR 25,00 volgen. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven wordt, bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding ten belope van 12% met een minimum van EUR 250,00 en een maximum van EUR 2.500,00. Wanneer in afwijking van het bovenstaande door MonaVisa bv toch afbetalingstermijnen worden toegestaan worden de nog niet-vervallen termijnen opeisbaar bij de eerste wanbetaling. Hetzelfde geldt wanneer de klant geaccepteerde wissels laat protesteren. Bij wanbetaling vervalt elk en ieders recht op commissie of bedongen korting. Ingeval van achterstallige betaling behoudt MonaVisa bv zich het recht, en dit zonder dagvaarding, zijn prestaties op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de
regularisatie van de betaling. Iedere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldatum, laat MonaVisa bv toe om automatisch en bij rechte n het contract ontbonden te verklaren. De kennisgeving van deze ontbindingsverklaring kan via elke bewijskrachtige weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven aan MonaVisa bv verschuldigd onafgezien van de
ontbindingsverklaring van de verkoop.

3. Leverings- of afwerkingstermijnen
Levering- of afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief en vormen op zich nooit een grond tot verbreking of schadevergoeding. De planning voor de montage gebeurt minimaal 3 weken na ontvangst van de orderbevestiging en altijd in afspraak met de planningsdienst. Het opschuiven/verplaatsen van reeds overeengekomen planningen door omstandigheden buiten de wil van MonaVisa bv om, kan geen aanleiding geven tot het eisen van schadevergoedingen door de klant.

4. Uitvoering
De klant dient indien nodig te zorgen voor parkeermogelijkheden voor stalling van bestelwagens gedurende de werken. De klant zorgt voor de administratieve aanvraag hiervoor indien nodig. Eventuele parkeerboetes zullen doorgerekend worden aan de klant indien geen parkeermogelijkheid voorzien wordt door de klant. MonaVisa is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het doorboren van niet zichtbare leidingen in muren en vloer. Er wordt geacht geen leidingen aanwezig te zijn in de zones waar bevestiging dient te gebeuren. Indien dit wel het geval is, dient de klant of de aannemer duidelijk aan te duiden waar er niet geboord mag worden. Eveneens kan voorafgaand een duidelijk plan worden bezorgd aan de projectleiding van MonaVisa die dit vervolgens duidelijk aan het montagepersoneel meedeelt. Indien geen schriftelijke melding vooraf werd gemaakt noch een duidelijke waarschuwing ter plaatse wordt gegeven, kan MonaVisa geenszins aansprakelijk worden gesteld en zal bij eventuele schade de opdrachtgever MonaVisa vrijwaren tegen iedere vordering van derden hieromtrent. MonaVisa kan nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opkuiswerken na de uit te voeren werken. De monteurs van MonaVisa nemen alle door hen veroorzaakte afval terug mee. De klant kan nooit een rekening bezorgen aan MonaVisa voor eventuele opkuiswerken.

5. Beeldmateriaal
Het beeldmateriaal dient door de klant aangeleverd te worden. Extra opmaak door MonaVisa wordt desgevallend aangerekend aan EUR 65,00 per uur. De levertijden van geprinte doeken gebeuren steeds na afstemming met de printplanning en bedragen minimaal vijf werkdagen na ontvangst van bruikbaar beeldmateriaal. MonaVisa bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aangeleverde beelden door de klant waarop rechten dienen betaald te worden. De klant zal alle gevolgen van eventuele schadeclaims voor zijn rekening nemen indien hij deze rechten niet op wettelijke wijze heeft vereffend. Potentiële gevolgen betreffende de beeldrechten kunnen nooit aanleiding geven tot niet-betaling van de factu(u)r(en) aan MonaVisa bv. MonaVisa bv kan op eenvoudige vraag de klant alle informatie verstrekken betreffende het aankopen van beeldmateriaal. MonaVisa bv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het afwijken van de geprinte kleuren t.o.v. het aangeleverde beeld. Kleurafwijkingen kunnen steeds ontstaan door gebruik van verschillend materiaal of ondergrond. Bij twijfel kan er op voorhand en mits betaling een proefprint aangevraagd worden. Afwijkende kleuren kunnen nooit aanleiding geven tot niet-betaling van de factu(u)r(en) aan MonaVisa bv.

6. Forfaitaire schadevergoeding bij beëindiging van de overeenkomst
Wanneer de klant een verbintenis niet nakomt, heeft MonaVisa bv de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de overeenkomst, in voorkomend geval volgens artikel 2 in fine, tegen een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de koop- of aannemingssom, tenzij MonaVisa bv kiest voor de vergoeding van de bewezen schade.

7. Klachten
In overeenstemming met art. 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, moet elke klacht of opmerking reeds bij de levering worden gemeld en wanneer het een verborgen gebrek betreft onmiddellijk bij de ontdekking. Wanneer de ontvangst van de tijdige klacht niet per kerende schriftelijk door MonaVisa bv wordt bevestigd, moet de klacht of opmerking op straffe van niet-ontvankelijkheid bovendien binnen de vijf dagen in een omstandig schrijven met duidelijke verwijzing naar de datum van klacht of opmerking bij middel van aangetekende brief aan MonaVisa bv ter kennis worden gebracht en bevestigd. Klachten over de facturatie dienen eveneens op dezelfde wijze en voorwaarden binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk gemeld. De vrijwaring tegen verborgen gebreken is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van de defecte goederen, zonder recht op vergoeding wegens abnormale sleet of eender welke gevolgschade.

8. Waarborg
MonaVisa bv is tot geen andere of uitgebreider waarborg gehouden dan deze verleend door de fabrikant van het product. In het geval dat MonaVisa bv een persoonlijke garantie verleent dan kan de klant zich in elk geval slechts op deze verbintenis beroepen wanneer de betrokken goederen door MonaVisa bv werden geplaatst. Elke garantieverplichting vervalt wanneer de klant zich niet strikt aan de instructies van de fabrikant houdt of de goederen voor oneigenlijke toepassingen gebruikt.

9. Eigendomsvoorbehoud
De verkochte goederen blijven de eigendom van MonaVisa bv tot op het moment van volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. Ingeval van doorverkoop behoudt MonaVisa bv de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn of de klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

10. Retentierecht
MonaVisa bv kan haar retentierecht eveneens uitoefenen ingevolgde openstaande schulden van andere leveringen en prestaties.